Суд признал законным односторонний отказ заказчика от контракта на строительство водоочистных сооружений в Парфино

Арбитражный суд Новгородской области отказал ООО «Спецзаказ-МСК» (далее – Общество) в удовлетворении иска к МБУ «Парфинское городское хозяйство» (далее – Учреждение) о признании незаконным решения об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта.

Общество настаивало, что нарушение сроков вызвано объективными причинами: многочисленными изменениями проектной документации, длительным согласованием этих изменений, а также несоответствием согласованных сроков нормативным требованиям.

Учреждение, в свою очередь, указывало на систематическое отставание от графика производства работ. Сроки неоднократно продлевались, в том числе мировым соглашением по делу № А44-7853/2024.

Однако, по данным к МБУ «Парфинское городское хозяйство»:

- строительная готовность объекта на июль 2025 года составила 60,41%, тогда как в августе 2024 года — 45,1%;

- из 89 замечаний Центра строительного контроля по состоянию на 18.06.2025 устранены только 17;

- после прекращения действия независимой гарантии подрядчик не предоставил новое обеспечение исполнения контракта.

Суд пришёл к выводу, что односторонний отказ заказчика соответствует статье 715 Гражданского кодекса Российской Федерации и условиям контракта.

Доводы истца о том, что нарушение сроков связано с просрочкой кредитора, не подтвердились.

В удовлетворении иска отказано.

Решение было оставлено в силе судом апелляционной и кассационной инстанции.

С подробной информацией по делу № А44-4377/2025 ознакомиться в картотеке арбитражных дел на официальном сайте Арбитражного суда Новгородской области.

 

Опубликовано: 19.10.2026 11:09 Обновлено: 19.10.2026 11:09

Яндекс.Метрика